ДОГОВОР № ______________
г. Москва «___» _________ 20__ г.
ООО «Ваш ТВ-МИР», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Дьячкова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ___________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от собственного имени, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке проектной документации на монтаж:
- автоматической охранно-пожарной сигнализации (АОПС);
- охранного видеонаблюдения (ОВН);
- структурированной кабельной сети и WI—FI (СКС);
- системы контроля и управлением доступом (СКУД);
- цифровой системы телевидения (ЦСТВ)
- подготовка к инсталляции Домашнего кинотеатра;
- системы усиления сотовой связи GSM 3G/4G/LTE
в помещениях Заказчика по адресу: ___________________________________________________ (далее – Объект) согласно Техническому Заданию к данному Договору.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс Работ в соответствии с Государственными стандартами и СНиПами.
1.3. Подрядчик гарантирует, что персонал Подрядчика имеет соответствующий опыт.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами. Привлечение субподрядных организаций возможно по согласованию с Заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик несет ответственность за качество и количество выполняемых ими работ, а также за их действия, как за свои собственные. Стоимость Работ и/или услуг привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций входит в стоимость настоящего Договора, а все взаиморасчеты Подрядчик производит самостоятельно.
- ПОРЯДОК И СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость выполняемых работ Подрядчиком по настоящему Договору составляет_________________________________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается с учетом применения упрощённой системы налогообложения.
2.2. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставляемого им счета в следующем порядке:
2.3.. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора, перечисляет Подрядчику предоплату в размере 60 % от стоимости договора, что составляет: ___________________________________ рублей 00 копеек.
2.4. Окончательная оплата оказанных работ в размере стоимости договора (пункт 2.1 настоящего договора), за вычетом предоплаты по настоящему Договору осуществляется в течение трёх рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ и составляет ___________________________ рублей 00 копеек.
2.5. Обязательства Заказчика по выполнению п. 2.2. настоящего Договора являются исполненными с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Если Подрядчик в ходе выполнения работ выявил необходимость выполнения дополнительных работ, без проведения которых продолжение выполнения обязательств по Договору невозможно, Подрядчик обязан с момента такого выявления направить Заказчику в письменной форме обоснование необходимости выполнения дополнительных работ.
2.7. Подрядчик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, а также нормами и правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Представлять Заказчику фактически выполненные работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора.
3.1.4. В срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, и за собственный счет устранять недоделки по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества работ или несоответствия его условиям настоящего Договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.
3.1.5. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителя Подрядчика, ответственного за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика.
3.1.6. Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в установленный срок.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить исходные данные для проектирования в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Настоящего договора.
3.2.2. Предоставить дополнительные исходные данные, если в ходе работ по Договору возникает такая необходимость, по письменному запросу Подрядчика.
3.2.3. Предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещения Заказчика для их осмотра. Если доступу представителей Подрядчика препятствуют управляющие организации, представители собственников помещения или иные эксплуатирующие организации здания срок окончания выполнения работ Подрядчиком переносится пропорционально количеству дней простоя представителей Подрядчика.
3.2.4. Принять от Подрядчика результат надлежащим образом выполненных работ, в том числе и в случае, когда работы выполнены досрочно.
3.2.5. Заказчик имеет право контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
3.2.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема работ составить акт, претензию с указанием причин отказа, необходимых доработок и сроков их исполнения.
3.2.7. Оплатить принятый по Акту (УПД) результат работ в соответствии с условиями Договора.
3.2.8. Назначить приказом в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителя Заказчика, ответственного за подпись и передачу документов по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика.
3.2.9. Кроме обязанностей, указанных в пункте 3.2. Заказчик несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, законом и действующими нормативными актами.
3.2.10. Заказчик осуществляет права, предусмотренные настоящим Договором, законом и действующими нормативными актами.
- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ, ГАРАНТИИ
4.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п 2.3 настоящего Договора.
4.2. Рассмотрение и согласование проектной документации оформляется в следующем порядке:
4.2.1. Подрядчик направляет Заказчику проектную документацию в электронном виде на следующий электронный адрес: ____________
4.2.2 Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Проектной документации, рассматривает её и в случае согласования направляет в адрес Подрядчика письмо в свободной форме «о согласовании разработанной Подрядчиком проектной документации» на следующий электронный адрес: vashtvmir@mail.ru
4.2.3. При обнаружении недостатков и неточностей в Проектной документации, Заказчик направляет Подрядчику письменное требование с описанием замечаний и их устранении на следующий электронный адрес: vashtvmir@mail.ru, а Подрядчик в свою очередь обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, устранить указанные неточности и недостатки.
4.3. При отсутствии полных исходных данных для проектирования сроки выполнения работ по настоящему Договору увеличиваются на время задержки.
4.4. По завершении всего объема работ, предусмотренных п. 1.1 Договора, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности результата работ к сдаче, передает Заказчику проектную документацию в сброшюрованном виде, в количестве 2-ух экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF.
4.5. Сдача результата работ оформляется Актом (УПД), подписываемым Сторонами. Акт (УПД) подписывается после выполнения всех работ, перечисленных в п. 1.1 Договора. Счет и Акт может быть передан лично представителю Заказчика, отправлен по почте или выслан на следующий электронный адрес: vashtvmir@mail.ru
4.6. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта (УПД) подписать Акт и передать один экземпляр акта сдачи-приемки Работ Подрядчику. Акт может быть передан лично представителю Подрядчика, отправлен по почте или выслан на следующий электронный адрес: vashtvmir@mail.ru.
4.7. Мотивированные замечания, предусмотренные п. 4.8 настоящего Договора, должны быть представлены Подрядчику в пределах срока, предусмотренного п. 4.6. настоящего Договора. По истечении указанного срока оказанные Подрядчиком услуги считаются принятые Заказчиком и подлежат безусловной оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.8. В случае отступления от условий настоящего Договора Подрядчиком, Заказчик при приемке выполненных Работ составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику, с указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.
4.9. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.
4.10. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 12 календарных месяцев с момента приемки работ Заказчиком.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Всевозможные споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.
5.2. Ответственность сторон предусмотрена действующим законодательством РФ.
5.3. В случае нарушения сроков, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
5.4. При необоснованном полном или частичном отказе от приемки работ или нарушении Заказчиком срока оплаты, предусмотренного п. 2.3-2.4 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в виде пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.
5.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление о расторжении Договора Подрядчику. Уплаченные Заказчиком денежные средства за фактически невыполненные работы подлежат возврату Заказчику в полном объеме в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора.
5.7. В случае нарушения Заказчиком выполнения договорных обязательств по договору Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление о расторжении Договора Заказчику.
5.6. В случае нарушения Заказчиком срока передачи договора, предусмотренного п. 9.5. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в виде пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.
5.7. Заказчик несёт ответственность перед Подрядчиком за несвоевременную передачу исходных данных по п.3.2.1. в размере пени одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.
5.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
5.9. Обязанность Сторон по уплате пеней возникает лишь после предъявления письменного требования заинтересованной Стороны.
5.11. Не предоставление привязок размещения слаботочного оборудования автоматически отодвигает сроки исполнения обязательств Подрядчиком.
5.10. В случае обоснованных требований о начислении пени Заказчик вправе уменьшить сумму платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с условиями Договора, на сумму пени.
- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1.В случае возникновения разногласий или споров из-за неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров и достижению мирного решения или соглашения, а при не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.2. Претензии Стороны в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора должны быть рассмотрены другой Стороной в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их получения.
6.3. Все претензии в связи с настоящим Договором стороны направляют с использованием почтовой связи по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса стороны. Уведомления, направленные по указанному адресу, считаются полученными надлежащим образом в срок, не позднее установленного действующим законодательством РФ.
- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от третьих лиц.
7.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
7.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течении всего срока действия настоящего договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
7.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего договора.
- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. За обстоятельств непреодолимой силы (форс — мажор) по настоящему Договору стороны договорились считать следующие обстоятельства: стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии, решения органов власти, другие чрезвычайные обстоятельства, возникшие помимо воли сторон, воздействию которых они не могли препятствовать, при условии, что они провели все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
8.2. Срок выполнения Договора может быть продлен на срок, согласованный сторонами до окончания действия форс-мажорных обстоятельств.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня их возникновения письменно сообщить другой стороне о характере непреодолимой силы, степени разрушений и их влиянию на выполнение настоящего Договора. Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
8.4. После прекращения действия форс-мажорных обстоятельств сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую сторону об этом и указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельствование данных обстоятельств Торгово-промышленной палатой или иным официальным государственным органом.
8.6. Ни Подрядчик, ни Заказчик не могут претендовать на возмещение убытков другой стороной, если они были вызваны задержками или неисполнением договорных обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств.
8.7. Если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более 1 (одного) месяца, то каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет требовать возмещения другой стороной каких-либо убытков.
- ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по письменным требованию одной из сторон, по основаниям предусмотренным договором и законодательством РФ.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае нарушения настоящего Договора Подрядчиком, при этом, нарушение настоящего Договора Подрядчиком предполагается существенным в случаях:
— задержка сдачи выполненных работ, более чем на 15 рабочих дней.
— если Подрядчик не осуществил устранение недостатков работ в срок, согласованный с Заказчиком.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
9.3.1. Существенного увеличения стоимости работ или необходимости выполнения дополнительных работ и отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об увеличения стоимости и объема работ.
9.3.2. Задержка оплаты Заказчиком выполненных работ, более чем на 10 рабочих дней.
9.3.3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Подрядчиком, в разумный срок не заменит не качественный или непригодный материал, не согласует или не изменит качества необходимой технической документации, не изменит указаний о способе выполнения работ, либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество выполняемой работы.
9.4. Сторонами согласован следующий общий порядок досрочного расторжения Договора по инициативе одной из сторон:
1) Досрочное расторжение осуществляется путем предварительного письменного уведомления об этом второй стороны;
2) Сторона, желающая расторгнуть Договора, направляет другой стороне Уведомление о досрочном расторжении Договора с указанием причины и даты расторжения Договора;
3) Уведомление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером службой экспресс-доставки, либо передано полномочному представителю стороны под роспись.
9.5. Факт расторжения Договора не означает прекращение исполнения обязательств по Договору сторонами в части уплаты неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещения судебных издержек по взысканию долга, а также возмещения других расходов и/или убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором.
- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и надлежащего выполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу в случае их письменного оформления и подписания полномочными представителями сторон.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих равной юридической силой по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без согласия на то другой Стороны.
10.5. Стороны посредством направления на электронную почту vashtvmir@mail.ru, обмениваются подписанными отсканированными копиями настоящего Договора, имеющими равную юридическую силу, до момента получения подписанных оригиналов настоящего Договора. Стороны обязуются в течение пяти рабочих дней направить другой Стороне подлинник указанного договора по почте ценным письмом или передать лично представителю Заказчика, Исполнителя.
10.6. Стороны согласовали, что подписанная факсимильным воспроизведением подписи проектная документация с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи имеет юридическую силу и может использоваться в работе.
10.7. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.
| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| ООО «Ваш ТВ-МИР» | |
| 140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 47/23
ИНН: 5027115015 КПП: 502701001 Генеральный директор
_____________________ Дьячков А.В. |
_______________ |